Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1337221"
|
|
|
Организатор процедуры: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтройАльянсТраст», Россия, 127474, Московская область, Москва, бул. Бескудниковский, д.6, кор. 2 |
Заказчик: | Щебень гравийный фракции 20-40 М800 |
Контактное лицо: | Стебунов Александр Федорович Ген.директор |
Предмет договора (ОКДП): | Продукция каменных, глиняных и песчаных карьеров Щебень гравийный фракции 20-40 М800 |
Количество и единицы измерения: | 1 000 куб. м |
Цена за единицу: | 1 850,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 850 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 9 250,00 руб. |
Условия оплаты: | Оплата осуществляется Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней после поставки товара на склад поставщика. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | 1.Адрес поставки: г.Домодедово.
2. Поставка осуществляется отдельными партиями, согласно письменным заявкам, с указанием адреса доставки, времени поставки, контактов ответственных лиц. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения договора составляет 1 месяц с момента подписания договора. |
Дата публикации: | 31.08.2015 14:57 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.09.2015 12:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 08.09.2015 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 08.11.2015 12:00 |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1337221" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | 1. Соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
2. Непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
4. Отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
|
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 12 / 319
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1867
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0