|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1330501"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЗАВОД "АБИНСКИЙ", Россия, 353320, Краснодарский край, АБИНСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.166 |
| Контактное лицо: | Прудкин Александр Анатольевич
* |
| Предмет договора (ОКДП): | Оптовая торговля шинами
Аукцион на поставку автошин марки CORDIANT BUSINESS CA-1 185/75R16C 104/102Q в количестве 28 штук. |
| Количество и единицы измерения: | 28 шт. |
| Цена за единицу: | 2 750,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 77 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 38,50 руб. |
| Условия оплаты: | Заказчик обязуется оплатить денежные средства на указанные реквизиты поставщика после поставки автошин. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Поставка осуществляется транспортом участника закупки по адресу: Краснодарский край, город Абинск, улица Комсомольская, дом 166 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара - 30 дней.
Срок оплаты - 30 дней. |
| Дата публикации: | 17.07.2015 09:41 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.07.2015 16:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 03.08.2015 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 03.10.2015 16:00 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1330501" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | не проведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 13 / 300
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 111
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.