|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1253410"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Содружество", Россия, 101000, Москва, 101000, Россия, Московская область, Москва, Старая пл. д.6 стр.1 |
| Контактное лицо: | Бердников Алексей Юрьевич
|
| Предмет договора (ОКДП): | Офисное оборудование. Сетевое оборудование (серверы и серверное оборудование и т.д.)
Жесткий диск HP 652564-B21 HP 300GB 10K 6G SFF P/N: 652564-B21 для серверов HP DL360pGen8 |
| Количество и единицы измерения: | 17 шт. |
| Цена за единицу: | 17 500,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 297 500,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 2 975,00 руб. |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет, авансирование в размере 30 % от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора, окончательный расчет 70 % в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта-приемки Товара. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Место поставки товара: г. Москва, ул. Угрешская, 2
Дата, время поставки дополнительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком любым доступным способом не позднее чем за двое суток до даты предполагаемой поставки.
Срок поставки товара: до 26 июня 2014 г. Возможна досрочная поставка. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: г. Москва, ул. Угрешская, 2
Срок поставки товара: до 26 июня 2014 г. Возможна досрочная поставка. |
| Дата публикации: | 28.03.2014 11:44 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.04.2014 12:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 04.04.2014 14:37 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 08.04.2014 10:00 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1253410" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом аукциона в электронной форме.
Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме.
Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не принято.
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|
Вопросы претендентов/участников - 3 
С извещением ознакомились - 32 / 434
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1162
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.