Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 92532"
|
|
|
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ", Россия, 394018, Воронежская область, ВОРОНЕЖ, ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д.14 |
Контактное лицо: | Черницын Максим Игоревич Инженер |
Предмет договора (ОКДП): | Инструмент металлообрабатывающий прочий " Поставка инструмента и оснастки " |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 38 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 38 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 190,00 руб. |
Условия оплаты: | Безналичный расчет, в рублях. Оплата за товар будет производиться после поставки товара и получения Заказчиком счета, счет-фактуры, на основании товарно-транспортной накладной, подписанной обеими сторонами, а также предоставления всех необходимых документов. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Обязательным условием является поставка нового товара, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, сертификационных и товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. Поставщик должен обеспечить доставку, разгрузку. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. Гарантия на товар не менее 1 года. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | 60 календарных дней с момента заключения договора. |
Дата публикации: | 05.12.2011 15:04 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.12.2011 08:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 13.12.2011 16:58 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 14.12.2011 17:13 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 92532" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | 1) Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
2) Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) быть правомочным заключать договор;
б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
в) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
3) Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки. |
|
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 17 / 157
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 119
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0