|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 89597"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 680003, Хабаровский край, ХАБАРОВСК, Российская Федерация |
| Контактное лицо: | Малеванов Анатолий Георгиевич
Заместитель главного инженера |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Машины и оборудование специального назначения прочие и их детали
Станок предназначен для отбортовки концов труб при соединении по наружному конусу Ду 3 - Ду 32 (и для фланцевых соединений наружным диаметром труб до 60 мм). |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 1 010 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 010 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 5 050,00 руб. |
| Условия оплаты: | Предоплата 30% в течение 10 банковских дней с момента выставления счета по заключенному контракту, 70% в течение 10 банковских дней после поставки станка. |
| Условия поставки: | Место поставки: 680003, г. Хабаровск,
ул. Суворова,д. 1
Срок поставки: 70 дней с момента предоплаты.
Возможна досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки: 70 дней с момента предоплаты.
Возможна досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. |
| Дата публикации: | 25.11.2011 01:31 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.12.2011 09:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 07.12.2011 03:03 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 12.12.2011 09:32 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 89597" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1
т. (4212) 45-85-35, т/ф (4212) 45-85-44
E-mail:sudzav@z.khv.ru |
| Председатель комиссии: | Малеванов А.Г - заместитель главного инженера ОАО "Хабаровский судостроительный завод" (ОАО "ХСЗ") |
| Члены комиссии: | Леонов В.И. - главный инженер ОАО "ХСЗ"
Гордеев А.Н. - заместитель генерального директора ОАО "ХСЗ"
Шабанов А.В.-заместитель главного инженера - начальник ТКО ОАО "ХСЗ"
Бров А.В. - начальник ЭМО - главный механик ОАО "ХСЗ"
Подгорных А.В. - начальник юридической службы ОАО "ХСЗ"
Петров А.И. - начальник СИТ ОАО "ХСЗ" |
| Требования к участникам аукциона: | - Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов.
- Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
- Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
- Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
- При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик устанавливает также следующие требования к участникам размещения заказа:
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| Комментарии: | Размер обеспечения контракта устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта. |
| Информация о заключенной сделке: | 12.12.2011 09:32Контракт № 89597/А-63-Р от 13.12.2011
Контрагент: ЗАО "Авто-экспресс"
Цена: 1 004 950,00 руб.
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 22 / 62
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 426
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.