|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1404452"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31604312700 |
| Организатор процедуры: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ", Россия, 603086, Нижегородская область, Нижний Новгород г, УЛ. БЕТАНКУРА, Д. 1А/СТР. 7 |
| Контактное лицо: | Шуртакова Лидия Александровна
Начальник отдела финансового планирования и учета |
| Номер позиции плана: | 15 |
| Регистрационный номер плана: | 2150147119 |
| Предмет договора (ОКПД2): | [29.10.30.119] Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т, прочие
Поставка автобуса |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 1 579 800,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 579 800,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 157,98 руб. |
| Условия оплаты: | Поставка Товара по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится по факту поставки Товара на основании счета-фактуры, выставленного Поставщиком, в форме безналичного расчета в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара. Аванс не предусмотрен. |
| Источник финансирования: | Бюджет субъекта РФ |
| Условия поставки: | Срок поставки товара: со дня подписания договора по 21 декабря 2016 года.
Место поставки товара: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40-Е.
Доставка до места осуществляется силами Поставщика.
Заказчик принимает Товар по количеству и качеству в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документов от Поставщика и акта сдачи-приемки Товара и направляет Поставщику подписанный акта сдачи-приемки товара или мотивированный отказ от приемки Товара с указанием перечня выявленных недостатков в поставленном Товаре, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы поставленных Товаров предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Поставщик рассматривает предоставленный Заказчиком мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения с перечнем замечаний. Сроки устранения замечаний устанавливаются по соглашению сторон.
По окончании устранения Поставщиком недостатков Заказчик в течение пяти рабочих дней обязан принять Товар с учетом отработанных замечаний и подписать акт сдачи-приемки Товара.
Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | до 21.12.2016 |
| Дата публикации: | 10.11.2016 16:25 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.12.2016 09:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 02.12.2016 16:56 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 05.12.2016 16:03 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1404452" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | 1. 1. единые требования к участникам закупки:
1.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
1.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
1.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
1.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
1.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом, а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
1.6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии, должностное лицо заказчика, ответственное за осуществление закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и т.д.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными указанными физическими лицами. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.