Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1204074"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них Поставка расходных материалов.
Поставка расходных материалов в соответствии с Договором (Приложение №1 к Извещению) и Спецификацией на поставку Продукции (Приложение 1 к Договору).
Предложение аналогов продукции не допускается.
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 4 395 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 4 395 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 5 000,00 руб. |
Условия оплаты: | Заказчик не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора выплачивает Поставщику аванс на основании выставленного счета в размере 30% (Тридцати процентов) от цены Договора.
Окончательный расчет по Договору производится после поставки товара на основании выставленного счета после подписания Заказчиком Товарной накладной (по форме ТОРГ-12), с учетом ранее выплаченного аванса в течение 10 (десяти) банковских дней после даты выставления счета.
Транспортные расходы входят в стоимость Договора. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Доставка Продукции на объект Заказчика, по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д.38.
- срок предоставления гарантий – не менее 12 месяцев;
- комплектация согласно Спецификации на поставку Продукции (Приложение №1 к Договору).
Срок подписания Договора (Приложение № 1 к Извещению) – в течение 10 рабочих дней с момента вручения итогового протокола победителю закупочной процедуры. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара в течение 4 квартала 2013 года. |
Дата публикации: | 08.10.2013 09:51 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.10.2013 09:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 29.10.2013 12:27 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 30.10.2013 09:06 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1204074" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | 1. Соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
2. Непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
4. Отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Комментарии: | Документы, прилагаемые участниками к заявке:
1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копией квитанции, подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. Если организация-участник работает по упрощенной системе налогообложения – уведомление о применении упрощенной системы налогообложения.
3. Справка с информацией о продукции, включающей в том числе, наименование, марку, технические характеристики, сертификацию, страну происхождения продукции.
4. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции требованиям нормативных документов (свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п., обязательные для данного вида продукции, оформленные согласно действующему законодательству).
Контактное лицо по техническим вопросам:
Трусов Сергей Борисович,
тел. 8 (495) 727-10-14 (доб. 22-86) |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 26 / 385
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1928
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0