|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1172216"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=498223 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА", Россия, 107078, Москва, 107078, Г.МОСКВА, 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ТУП ХОРОМНЫЙ, СТР. 1 |
| Контактное лицо: | Павлова Елена Алексеевна
начальник отдела конкурсных технологий |
| Предмет договора (ОКДП): | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и их детали
Поставка комплектующих для шкафа управления магнитного подвеса КТМ 2 для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 377 791,41 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты Получатель: ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
ИНН 7701944514 КПП 770101001 Р/с 40702810138290015088
БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России» Г. Москва |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 7 555 828,29 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 7 555 828,29 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 37 779,14 руб. |
| Условия оплаты: | Покупатель, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, при наличии счета от Поставщика, перечисляет Поставщику в качестве аванса денежные средства в размере 20% от цены Договора, что составляет _____ (__________) _______________.
Оставшиеся 80% от цены Договора, что составляет _____ (__________) _______________, Покупатель уплачивает в течение 15 (Пятнадцати) дней после получения уведомления от Поставщика о готовности осуществить поставку товаров. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | г. Москва, ул. Вольная д.30 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | 31.08.2013 |
| Дата публикации: | 04.07.2013 18:28 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.07.2013 15:30 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 29.07.2013 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 26.07.2013 13:57 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1172216" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Место нахождения Заказчика: 105187, Российская Федерация, город Москва, Вольная улица, дом 30.
Контактное лицо: Павлова Елена Алексеевна, Жилина Екатерина Владимировна
Контактный телефон: (495) 366-76-11
Факс: (495) 366 76 11
Адрес электронный почты: PavlovaEA@gm.vniiem.ru |
| Председатель комиссии: | А.С. Абдурагимов - заместитель генерального директора ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ" |
| Члены комиссии: | Горбунов В. С. - заместитель председателя комиссии
Рогоза А.В. - начальник НПК «Космическая и комплексная силовая электромеханика»
Высочин А.А. - и.о. директора производства
Рослов О.А. - начальник отдела закупок
Нахамкин А.М. - заместитель начальника НПК по производству
Шелеп О.А. - экономист ПЭС (6)
Павлова Е. А.- начальник отдела 91
Береза Л. А. - заместитель начальника отдела 91
Гофман М. К. - ведущий экономист отдела 91
Жилина Е.В. - менеджер отдела 91 - секретарь закупочной комиссии |
| Требования к участникам аукциона: | 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями и/или свидетельствами о допуске к работам, являющимся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несо¬стоятельным (банкротом), а также в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;
Участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
Участник закупки не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и положительной репутацией, а также квалифицированными людскими ресурсами и иными возможностями и ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в документации о закупке.
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-ков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и реестре, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Реестр недобросовестных поставщиков).
В случае если несколько юридически лиц, физически лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| Комментарии: | 84953667611 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.