|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1074932"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКОМПЛЕКС НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ", Россия, 662971, Курская область, Железногорск, 662972, Красноярский, Железногорск, Решетнева, дом 2, корпус -, офис (квартира) - |
| Контактное лицо: | Серебряков Александр Александрович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Приборы для научных исследований
Уровни с микрометрической подачей ампулы модель 110 (0,01мм/м) предназначены для измерения наклона плоских и цилиндрических поверхностей относительно горизонтального положения. |
| Количество и единицы измерения: | 4 шт. |
| Цена за единицу: | 86 361,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 345 444,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 345,44 руб. |
| Условия оплаты: | Условия платежа:
Первый платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) общей стоимости Договора Заказчик оплачивает на счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора, получения Заказчиком счета на оплату первого платежа.
Второй платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) стоимости Договора Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 15 рабочих дней после получения Заказчиком Оборудования, счета на оплату второго платежа и счета-фактуры, оформленного в полном соответствии с требованиями налогового законодательства. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | 1. Срок поставки оборудования не более 90 дней с момента начала финансирования.
2. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика.
3. Поставляемое оборудование должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 11196-74.
4. Поставляемое оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений.
5. Поставляемое оборудование и применяемые в нем материалы и элементы должны быть новым, не использованными ранее (не допускается поставка выставочных образцов, оборудования, собранного из восстановленных комплектующих).
6. Поставляемое оборудование должно быть поверено и иметь на момент поставки сертификат о первичной поверке со сроком не менее половины межповерочного интервала |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Исполнитель поставляет Оборудование в течение 90 (девяносто) дней с момента оплаты первого платежа по договору. |
| Дата публикации: | 03.09.2012 12:59 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.09.2012 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 25.09.2012 04:58 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 26.09.2012 10:28 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1074932" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Конкурсная комиссия ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" почтовый адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Решетнева, 2, телефон: 8(3919)73-29-25, факс: 8(3919)74-67-42, электронный адрес: strcomplex@atomlink.ru |
| Председатель комиссии: | Кузьма Евгений Викторович - главный бухгалтер ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" |
| Члены комиссии: | Солодянкина Людмила Георгиевна - начальник плановл-экономического отдела ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ".
Машковцев Лев Александрович - юрисконсульт ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" |
| Требования к участникам аукциона: | - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего понижающего аукциона;
- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в понижающем аукционе;
- обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 8 / 112
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 334
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.