|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1058548"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 680003, Хабаровский край, ХАБАРОВСК, СУВОРОВА, Д.1 |
| Контактное лицо: | Малеванов Анатолий Георгиевич
Заместитель главного инженера |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Строительство и ремонт железнодорожных путей - выполнение земляных работ
Выполнение ремонтно-строительных работ по проекту "модернизация судоспусковых устройств" на вытяжные пути судоспускового устройства (слипа) ВП-1 |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 6 980 500,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 6 980 500,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 34 902,50 руб. |
| Условия оплаты: | Расчёт производится в следующем порядке:
Предоплата – 50% от цены Контракта, до начала работ, в течение 10 банковских дней с момента выставления счета по заключенному Контракту;
Окончательная оплата – 50% от цены Контракта,в течение 10 банковских дней после предъявления всех Работ Заказчику и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). |
| Условия поставки: | Срок выполнения Подрядчиком ремонтно-строительных работ устанавливается 60 календарных дней с момента внесения предоплаты по заключенному Контракту.
Подрядчик несет ответственность за завершение работы в срок, определенному Контрактом.
Ремонтно-строительные работы, предусмотренные настоящим Контрактом осуществляются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ.
Датой выполнения Работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме (КС-2, КС-3) Заказчиком и Подрядчиком.
Возможно досрочное выполнение Работ по согласованию с Заказчиком.
Место выполнения Работ: 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, д.1. |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения Подрядчиком ремонтно-строительных работ устанавливается 60 календарных дней с момента внесения предоплаты по заключенному Контракту.
Подрядчик несет ответственность за завершение работы в срок, определенному Контрактом. Ремонтно-строительные работы, предусмотренные настоящим Контрактом осуществляются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью Контракта. (Приложение № 4 к Контракту)
Датой выполнения Работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме (КС-2, КС-3) Заказчиком и Подрядчиком.
Возможно досрочное выполнение Работ по согласованию с Заказчиком. |
| Дата публикации: | 16.07.2012 08:19 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 06.08.2012 09:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 13.08.2012 10:37 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 20.08.2012 09:56 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1058548" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, 1
т. (4212) 45-85-35, т/ф (4212) 45-85-44
E-mail: sudzav@z.khv.ru |
| Председатель комиссии: | Малеванов А.Г. - заместитель главного инженера
ОАО "Хабаровский судостроительный завод" (ОАО "ХСЗ") |
| Члены комиссии: | Леонов В.И. - главный инженер ОАО "ХСЗ"
Гордеев А.Н.- заместитель генерального директора ОАО "ХСЗ"
Шабанов А.В. - заместитель главного инженера - нач-к ТКО ОАО "ХСЗ"
Бров А.В. - начальник ЭМО - главный механик ОАО "ХСЗ"
Подгорных А.В. - начальник юридической службы ОАО "ХСЗ"
Петров А.И. - начальник СИТ ОАО "ХСЗ"
Прядко И.А. - советник генерального директора ОАО "ХСЗ" |
| Требования к участникам аукциона: | - Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов.
- Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства.
- Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
- Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик устанавливает также следующие требования к участникам размещения заказа:
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| Комментарии: | Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 20% начальной (максимальной) цены Контракта указанной в извещении и составляет: 1 396 100 (один миллион триста девяносто шесть тысяч сто) рублей 00 коп. |
| Информация о заключенной сделке: | 20.08.2012 09:56Контракт № 1058548/А-88-М от 19.09.2012
Контрагент: ООО "Дальтрансстрой"
Цена: 6 980 500,00 руб.
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 8 / 150
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 21
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.