|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1004365"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 680003, Хабаровский край, Хабаровск г, Российская Федерация |
| Контактное лицо: | Малеванов Анатолий Георгиевич
Заместитель главного инженера |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Машины и оборудование специального назначения прочие и их детали
Станок для гибки профиля в обеспечение технического перевооружения корпусообрабатывающего производства |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 21 990 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 21 990 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 1 099 500,00 руб. |
| Условия оплаты: | Предоплата 60% в течение 10 банковских дней с момента выставления счета по заключенному Контракту, 30% в течение 5 банковских дней по факту готовности станка к отгрузке со склада, 10% в течение 5 банковских дней после запуска оборудования и подписания актов выполненных работ. |
| Условия поставки: | Место поставки: 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова,1
Срок поставки: 210 календарных дней с момента предоплаты.
Возможна досрочная поставка по согласованию с Заказчиком |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки:
Доставка в место поставки - 210 календарных дней с момента предоплаты.
Возможна досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. |
| Дата публикации: | 30.01.2012 04:02 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.02.2012 09:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 17.02.2012 04:46 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 21.02.2012 09:19 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1004365" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, 1
т. (4212) 45-85-35, т/ф (4212) 45-85-44
E-mail: sudzav@z.khv.ru |
| Председатель комиссии: | Малеванов А.Г. - заместитель главного инженера ОАО "Хабаровский судостроительный завод" (ОАО "ХСЗ") |
| Члены комиссии: | Леонов В.И. - главный инженер ОАО "ХСЗ"
Гордеев А.Н - заместитель генерального директора ОАО "ХСЗ"
Шабанов А.В. - заместитель главного инженера - нач-к ТКО ОАО "ХСЗ"
Бров А.В.- начальник ЭМО - главный механик ОАО "ХСЗ"
Подгорных А.В. - начальник юридической службы ОАО "ХСЗ"
Петров А.И. - начальник СИТ ОАО "ХСЗ"
Прядко И.А. - начальник отдела маркетинга ОАО "ХСЗ" |
| Требования к участникам аукциона: | - Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов.
- Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
- Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
- Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик устанавливает также следующие требования к участникам размещения заказа:
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| Комментарии: | Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 6 597 000 руб. |
| Информация о заключенной сделке: | 21.02.2012 09:19Контракт № 1004365/А-70-Р от 27.02.2012
Контрагент: ЗАО "Авто-экспресс"
Цена: 21 990 000,00 руб.
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 30 / 108
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 305
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.