Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1001011"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Средства измерения радиотехнических и акустических величин Приобретение средств измерений |
Файл с описанием: |
Описание к 1012.doc (23 Кб) |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 1 551 127,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 551 127,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 10 000,00 руб. |
Условия оплаты: | 1 Авансовый платеж в размере 30 % на основании выставленного счета от цены настоящего Договора не позднее 5 банковских дней с момента подписания настоящего Договора
2 Окончательный расчет по настоящему Договору производится на основании выставленного счета после подписания Заказчиком Товарной накладной с учетом ранее выплаченного аванса в течение 10 банковских дней после даты выставления счета.
3 Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Место поставки: ФГУП «НТЦ «Атлас», г.Москва, ул. Образцова, д.38,
Должно быть обеспечено:
1. поставка средств измерений;
2. гарантийное и послегарантийное обслуживание;
3. комплектация согласно спецификации;
4. поверка средств измерений;
Средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки – 60 дней после внесения авансового платежа. |
Дата публикации: | 13.01.2012 13:38 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.02.2012 09:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 03.02.2012 10:18 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 06.02.2012 08:59 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1001011" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ e-mail: odtorg@rambler.ru |
Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Скребкова Ю.Н. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
Требования к участникам аукциона: | - Соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- Непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- Неприостановление деятельности участника закупочной процедуры о порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
- Отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Дополнительная информация: |
Документы прилагаемые к заявке 1012.doc (23 Кб)
|
Комментарии: | Контактное лицо по техническим вопросам:
Кумицкая Татьяна Алексеевна
т. (495) 689-10-62 |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 20 / 388
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 3
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0