|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1198355"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130918/0528/736 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309180528736 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ", Россия, 107996, Москва, 105005, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ БАКУНИНСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 |
| Контактное лицо: | АО "Атомэнергопроект" АО "Атомэнергопроект"
АО "Атомэнергопроект" |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Выполнение СМР на объекте строительства "01UNY. Внеплощадочные сети теплоснабжения до котельной УТЭСиК" Вырубка зеленых насаждений. Земляные и планировочные работы. Благоустройство территории |
| Категория продукции: | Услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 3 887 107,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 3 887 107,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Сроки, форма и порядок оплаты товара осуществляется в соответствии с проектом договора |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Воронежская обл., г. Нововоронеж, зона производства работ при строительстве тепловых сетей от ТФУ энергоблоков 1,2 НВАЭС-2 до котельной УТЭСиК. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 23.10.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: с момента подписания договора, Дата окончания поставки: 31.12.2013 |
| Дата публикации: | 18.09.2013 11:04 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.09.2013 09:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 02.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1198355" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
5. наличие системы управления охраной труда (СУОТ)
6. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе:
6.1. Наличие собственных или арендованых строительных машин и механизмов для вырубки леса, планировочных и благоустроительных работ в колличестве не менее:
- 5 ручных бензопил или 1 еденица механизированного оборудования типа Харвестер;
- 1 тягач трелёвочный;
- 1 бульдозер;
- 1 самосвал. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
3. Любой документ из следующего списка, подтверждающий наличие СУОТ у предприятия, занимающегося выполнением СМР:
а) утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14);
б) сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);
в) сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
г) сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;
д) сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;
е) сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья»;
4. Cправка/письмо в свободной форме о наличии собственных или арендованных строительных машин и механизмов для вырубки леса, планировочных и благоустроительных работ. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.